工程施工合作协议书

时间:2023-08-31 15:52:07
工程施工合作协议书

工程施工合作协议书

在我们平凡的日常里,越来越多人会去使用协议,签订协议可以使双方受到法律的保护。想写协议却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的工程施工合作协议书,欢迎大家分享。

工程施工合作协议书1

发包方(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。

第一条工程项目

一、工程名称:山西侯马市车务段人行道铺设

二、工程地点:山西侯马市

三、工程内容:人行道铺设

第二条工程期限

合同工期:总日历天数20天开工日期:20xx年11月25日

竣工日期:20xx年12月15日

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。

1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款;

2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;

第四条建筑材料、设备的供应和采购

工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。

第五条工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收

记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

第六条安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第七条违约责任

一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元;

二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

第八条纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条附则

一、甲方代表为x,乙方代表为x。

二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。

甲方代表:乙方代表:

年月日年月日

工程施工合作协议书2

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目名称: 万元人民币。

1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利

率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三

个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息

计入投资款本金。

1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

甲方股份比例占 %;

乙方股份比例占%;

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程

款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情

况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙

双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

2.1.2 该项目的会计日常工作由负责

管理。

2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;

采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

2.2 管理人员的选用、待遇

2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

程按时保质完成。

第三章 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,

按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承

担 %。

第四章 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专

用帐户上,专款专用。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最

终双方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守

约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关

的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或

向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地

震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

分。

4.4.2 ……此处隐藏14945个字……2该项目的会计由负责,出纳由负责;

2.2.3该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。

2.3材料采购及其他

2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。

2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。

2.3.3合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

3.1利润、风险分配

3.1.1该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成

本费用后,按照投资比例分享承担。

3.1.2甲方分享承担%;乙方分享承担%;

丙方分享承担%;丁方分享承担%;

戊方分享承担%。

3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章其他

4.1资金和管理

4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。

4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

4.1.3该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

4.2出纳与财务管理

财务应编制并保管好现金日记帐,银行存、转款日记帐,购货日记账,各施工队伍

工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东,五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况,做到账目清楚明白。

4.3合同争议与免责

该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.4本协议生效、终止及其他

4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.3本协议一式五份,合作各方各执一份,本协议自合作五方签字盖章之后生效。

4.4.4本协议于年月日,由合作五方签字。

甲方(签字):乙方(签字):

丙方(签字):丁方(签字):

戊方(签字):

工程施工合作协议书15

发包单位:

施工单位:

根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

第二条合同工期

2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。

2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。

第三条工程造价及付款方式

3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。

3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。

3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。

第四条双方的工作和义务

4.1甲方的工作义务

(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。

(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

(4)负责本工程的对外联系工作。

4.2乙方的工作义务

(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。

(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。

(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

第五条关于工程验收的约定

5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。

5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意

第六条违约责任

6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。

6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。

6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

第七条争议或纠纷处理

7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

第八条附则

8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。

8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

发包方: 承包方:

年 月 日 年 月 日

《工程施工合作协议书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式