装修施工合同(精选11篇)
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的装修施工合同,欢迎大家分享。
装修施工合同 篇1甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4、乙方按工程总造价收取6%管理费,计入工程款。
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)
二、甲方工作
1、开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施:协助乙方办理施工申请、审批等手续,并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3、对工程质量,进度进行监督检查,办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4、按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工、保质,保量按期完成施工任务:解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责、严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同签订后,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金),乙方才进场施工。
2、工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%:木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%,甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
3、施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五、关于材料供应的约定
1、本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料,甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场,由甲方采购的材料、设备如不符质量及要求对工程造成损失,责任由甲方承担、甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管,如乙方保管不当造成损失的,乙方负责赔偿。
2、凡由乙方采购的材料,设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用、若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿:
A、不能按期、按时供水电:
B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间):
C、不能按期提供自购的材料、设备:
D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工:
E、不能按期付工程合款,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费:
F、非乙方造成的其它不可预见的原因。
2、乙方责任
A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担:
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题,乙方免费维修:
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害,责任由乙方负责:
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2、乙方必须严格按甲方签认的图纸施工、安装。
3、在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更,增减的原因,工程部位、时间、材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。
4、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
5、工程竣工后,乙方通知甲方验收、甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则乙方视甲方通过验收、若另定验收日期,甲方应承认第一通知时间为竣工日期,并承担乙方看管场地的相关费用。
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的___%加付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元违约金。
3、工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格。
4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九、双方签认的装饰工程报价单,施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十一、本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法 ……此处隐藏12765个字……)
1.4项目周期为________________
1.5合同价格:本项目合同价格为人民币________________元(大写),人民币________________元(小写)。(详见预算书)
第二条施工图纸
双方同意施工图纸应由以下________________方提供:
2.1发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式两份,发包人一份,承包人一份。
2.2发包人委托承包人设计施工图一式两份,发包人一份,承包人一份(注:图纸由发包人签字并支付)
设计费(大写):________________
第三条雇主的义务
3.1开工前________________天,为承包商进入施工现场创造条件。清理室内物品,以免影响施工。
3.2施工期间提供水电供应,并负责相关费用。
3.3负责与物业公司协调相关手续及费用(装修押金、垃圾清理费)。负责协调与邻里的关系
3.4如需拆除、改变原建筑非承重结构或设备管线,负责与相关部门办理相应审批手续及相关费用。
3.5发包人在施工期间如仍需部分修建客厅,应负责施工现场的安全和消防。
3.6参与工程质量和施工进度的监督及竣工验收。负责根据施工进度,发挥自备材料的作用。
第四条承包商的义务
4.1施工中严格执行安全操作规程、防火规定、施工规范和质量标准,保质保量按期完成工程。
4.2严格执行施工现场管理规定,不得影响居民日常生活和污染环境。
4.3保证客厅给排水管道畅通。
4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责施工现场的清洁。
第五条工程变更
如需变更项目和施工方法,双方应协商一致,签订书面变更协议,调整相关工程费用和工期,并签署确认变更联系单。
第六条材料的提供
6.1发包人提供的材料和设备,发包人应在材料运至施工现场前通知承包人,双方共同接受并办理交接手续。
6.2对于承包商提供的主要材料(电线、水管、板材和油漆),承包商应在材料运至施工现场并接受业主检查后通知业主。
第七条工期延误
7.1如因下列原因造成竣工日期延误,经发包人确认后,工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更。
(2)不可抗力的自然原因(如气候等)。
(3)发包人同意顺延工期的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其负责的工作而影响工期的,工期顺延;发包人提供的不合格材料和设备影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7.3如果发包人未能按期支付工程款,工期相应顺延。
7.4因承包人未能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不予顺延;因承包人原因造成工程质量问题的,返工费用由承包人承担,工期不予顺延。
第八条质量标准
双方同意本工程的施工质量标准:根据当地装修标准DB33/1022 —20xx执行。
第九条工程验收和保修
9.1工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应在收到验收通知后两天内参加验收。验收合格后,填写工程竣工表。办理交接手续,填写工程保修单。
9.2如果竣工验收未完成,发包人将自行验收合格。
9.3本工程保修期为自双方签字之日起5年,其他相关工程保修期为2年。(自备材料,自备成品除外)
第十条工程付款的支付方式
10.1合同生效后,双方同意发包人以下列方式直接向承包人支付工程款:
第一次:YY/MM/DD/YY(合同签订之日),付款金额(合同总价的35%):________________。
第二次:(木工进场时),付款金额(合同总价的35%):________________。
第三次:(油漆工进场时),付款金额(合同总价的25%):________________。
第四次:安装工程开始时,支付金额(合同总价的5%):________________。
10.2安装前,承包人应向发包人提供工程决算。发包人在收到决算后天内无异议的,视为同意,发包人向承包人结清工程的工程款,有利于安装工程。
第十一条违约责任
11.1任何一方不履行合同约定或违反国家法律、法规及相关政策规定,责任方应承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
11.2因发包人提前使用或未办理验收手续擅自使用已完工程造成的损失,由发包人负责。
11.3如因一方原因导致合同无法继续履行,另一方应及时通知另一方,办理合同终止手续,责任方应赔偿另一方相应的经济损失。
11.4如果发包人未能按期支付第二(三)项工程款,承包人有权每延期3天采取停工措施。
11.5如因承包人原因造成工期延误,每延误一天,发包人应支付违约金人民币元。
第十二条合同争议的解决方式
解决因履行本合同而产生的争议:________________
12.1双方协商解决。
12.2相关部门的调解。
12.3协商或调解不成的,按下列第________________种方式解决。
(1)提交仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十三条的若干具体规定
13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场,并运送至社区内的指定地点。
(如果小区内没有指定地点,垃圾必须运到小区外,属于二次清运,二次清运费用由发包人承担)
13.2施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。
13.3在施工期间,承包商的每日工作时间为________________。
第十四条其他约定事项:
________________。
第十五条补充规定
15.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件,经发包人批准签字后生效,具有同等法律效力。
15.3本合同签订后,本工程不得分包。
15.4本合同签订于________________。
雇主(签字):________________
承包商(盖章):________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
________________年________________月________________日
________________年________________月________________日