外墙承包合同
在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编为大家整理的外墙承包合同,欢迎大家分享。
外墙承包合同1发包方(甲方):_______________________________________
甲方地址:____________________________________________
承包方(乙方):
签订日期:________年____月
根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》
及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方委托乙方承包___________________________工程。双方就本工程有关施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程项目概况
1、承包内容:
1)
2)暂定施工面积:________㎡(最后按实结算),单价_____元㎡。
3) 本工程暂定造价为:_____________元。
二、工程期限
1、合同生效后,具备施工条件,交接后______个工作日内甲方原材料进场,乙方工人立即进场;单体工程在甲方资金到位及作业工作面条件不影响的情况下,乙方于进场后_______个工作日内完成工程。
2、如遇下列情况,甲方同意,工期相应顺延:
A、工程中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上,影响正常施工;
B、需要甲方解决的问题,乙方以书面形式提出后甲方三天内未予答复影响施工;
C、人力不可抗拒的其他因素延误工期。
三、工程承包价格及付款方式
1、合同承包价格:
2、付款方式:乙方在进场后开始施工,甲方支付乙方工人生活费 元,以后每天甲方支付乙方已完成工程量的工程款的乙方所承包工程在整体完工甲方验收后,甲方一次性付清乙方所有工程款。
四、工程质量
1、质量等级必须达到合格。
2、乙方在施工过程中服从甲方人员的监督与指导。
四、施工准备
乙方进场前,甲方协调接通现场水源、电源以满足施工用水、用电的需要,并保证在材料上不影响乙方正常施工。
五、工程验收
1、乙方在施工完成后提出口头验收申请,甲方在接到口头验收申请后两
____日内应及时组织验收,如无特殊不得拖延,如甲方在2天后不组织验收,又不给予乙方明确答复则视为验收
2、工程竣工验收后,乙方应及时将工程移交给甲方甲方交工验收。
六、附则
1、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
2、本合同至全部工程验收完毕,工程款项结算清后失效。
3、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可以签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签字):
委托代表: 委托代表:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 签订日期
外墙承包合同2发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
依照相关法律法规、结合本项目的实际情况,本着平等互利的原则,明确双方的职、责、权,经双方共同协商一致,特订如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:xx小区3#楼外墙漆及腻子粉工程;
2、地点:
二、承包方式:
1、包工、包料(外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具)包成品材料运输至上述工程全部内容。
三、承包工程范围:
3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。
四、承包单价及结算付款方式:
1、按实际施工面积及米数、个数。
楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按x元/平方计算不除空(门窗),天沟底面刮腻子粉包工包料按x元/米计算,空调板包工包料按x元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按x元/米计算、40公分以上外墙漆按x元/平方展开面积计算。
2、付款方式
乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的x%付工程款,待竣工完成合格,放铁架后修补好结清余下的x%工程款。
五、甲方责任
1、按本合同条款付工程款,验收、结算;
2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的施工工作;
3、根据工程进度要求,甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。
六、乙方责任
1、乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行,乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业,文明施工。
2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。
七、以上条款经双方协商一致,签字盖章生效,工程款付清自动失效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具法律同等效力。
甲 方: 乙 方:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
外墙承包合同3施工单位:(以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将XXX一期(一)别墅区及小高层外墙砖委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:XXX一期(一)工程
2、 工程地点:____市仙葫____区____区
3、 工程内容:
根据XXX一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求,别墅区外墙为湿挂花岗岩,小高层外墙为贴条形砖。
二、承包方式:
乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保XXX一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(2)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住 ……此处隐藏11640个字……。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。
3.7工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。
4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。
4.3非乙方原因造成的工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。
4.4工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。
5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。
5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
6.1支付方式:
工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。
6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。
第七条 关于材料供应的约定
7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.
7.2 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 争议与违约责任
9.1、违约
(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。
(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。
(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。
(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。
9.2、争议
(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十条 其它约定
10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).
第十一条 附则
11.1 本工程需要进行保险时,应另订协议。
11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。
11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
11.4本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代理人:
代表人:
年月日:
外墙承包合同15甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工,为了保证工程质量、进度和安全文明施工,特制定条款以证明双方责任,希望共同遵守。
工程质量要求:
一:乙方在施工过程中,要服从甲方指挥监督,不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工,工具,和工程所要的一切辅助材料均乙方自己负责落实。
二.包工范围:按外墙效果图纸施工,施工完毕应清理干净墙体上所有门窗,并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。
三.包工单价:元/㎡(按实际施工面积计算总价)
四.施工人员由:乙方调配和安全监督,施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外,如有意外责任事故应由乙方完全负责。
五.付款方式:进场施工后付部分生活费,余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。
六.乙方在装修施工中途,不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议,否则按违约处理,不给予结算工程款。
七.甲方交付的材料,乙方要负责保管,如有遗失或浪费,乙方照价赔偿损失。
八.本协议书一式两份,双方各执一份,双方签字立即生效。
甲方: 乙方:
_年_月_日